篇一：委托监理合同范本
委托方：（简称甲方） 受托方：（简称乙方） 鉴于乙方是依法成立，具有监理 级资质并在土建施工、建筑安装、配套管网以及园林景观等方面，具有雄厚技术实力和丰富监理经验的综合性工程监理公司，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及本工程的具体情况，在双方于
年月日达成的《建设工程委托监理合同》（备案合同）的基础上，经协商一致订立本补充合同，与备案合同不一致之处，以本补充合同为准。
一、 工程概况：
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）建筑面积：
二、本合同适用的法律及监理依据
（一）适用法律、法规：
1、国家的有关法律、法规；
2、天津市有关法规、规章；；
3、其它有效的政策性文件。
（二）适用的监理依据：
1、国家、天津市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范（GB50319-2000）；
2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件；
3、与项目有关的各种报批手续及技术资料；
4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同；
5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。
三、 监理范围和监理工作内容：
（一）监理范围：桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作。
（二）监理工作内容：1、质量控制；2、进度控制；3、投资控制；4、安全及现场文明施工控制； 5、合同管理；6、信息管理；7、现场的工作关系组织协调；8、组织图纸会审，对图纸设计提出可行性建议；9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核。
（三）监理人有义务协助委托人完成以下工作：
1、 该工程的有关报批手续；
2、 当地有关关系的协调；
3、 各项竣工验收及备案手续的办理。
四、监理报酬：
（一）本项目监理费为一次性包死价人民币￥ 元（ 大写： 元）；
（二）合同签订生效后两日内，乙方应按照甲方要求支付履约保证金￥ 元（大写： 元）
（三）支付方式：
基础筏板混凝土浇注完毕初验合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付2.2万元监理费；
出±0.000验收合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付6.6万元监理费； ? 主体15层施工完毕初验合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付6.6万元监理费；
主体封顶初验合格并经委托人认可后7日内，向乙方支付总合同价款的8.8万元监理费；
装修及安装工程完工验收合格并经甲方认可后，向乙方支付6.6万元监理费； ? 竣工验收通过并备案完成后7日内，向乙方支付6.6万元监理费，如无任何违约责任发生7日内无息退还乙方伍万元（￥50000.00）的履约保证金； ? 室外及景观工程完工并且总承包单位工程决算完成后7日内，向乙方支付4.4
万元；
剩余2.2万元作为监理保修期费用，自竣工验收通过一年后如无任何违约责任发生7日内全额支付。
4、以上付款甲方有权优先选择网银的方式进行支付，如网银支付遇到障碍，可选取银行划款或电汇的方式进行支付。乙方确认的收款账号信息如下：
乙方开户银行名称：
乙方账户名称：
乙方开户银行行号：
乙方账号：
若乙方变更上述账户信息的，应至少于甲方付款日的5个工作日之前书面通知甲方。若乙方未履行通知义务，则由此引起的乙方未收到或未按时收到相应款项的，甲方不承担任何责任。
五、补充约定：
（一）乙方必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部，在监理期间未经甲方同意，不得随意更换监理人员，如若发现每更换一人，乙方需向委托人支付5000元作为违约金，总监理工程师及总监代表每更换一人，乙方需向甲方支付10000元作为违约金，同时承担由此给甲方造成的损失。
（二）对于甲方认为不服从管理、不称职的监理人员有权要求乙方更换，乙方应在3日内将不符合甲方要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如乙方违反本条约定，则每逾期一天应承担200元的违约责任。
（三）乙方总监理工程师每周到现场工作时间不得低于5个工作日，且每次到场应当签到，如遇特殊情况必须在接到甲方电话通知后的2个小时内赶到，总监代表每周到现场工作时间不低于6个工作日，总监及总监代表要保证24小时联络畅通。其他监理人员应以甲方认可的每个阶段人员配备方案（乙方进场前提交委托人并经审核批准）为考核依据，保证该阶段到岗人员每人每周工作时间不低于6个工作日，乙方在休息日或节假日合理安排休息时间，不得出现2人以上同时休息的情况（如遇特殊情况需经甲方常驻代表同意）。3、每阶段监理人员不得在其他工程项目从事监理工作，总监不得同时监理二个以上（含二个）的工程项目。
（四）甲方有权对派驻工地现场的监理人员进行考勤管理，按照甲方工程部现场管理细则进行管理，出勤少于规定天数的，每人次罚款200元，夜班脱岗缺勤的每次罚款500元。
（五）乙方委派的人员应当遵守甲方制定的工作制度，相应的处罚规定构成乙方的违约责任。
（六）乙方应当确保本工程监理部所有监理人员的公正、独立、廉洁，严禁对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，甲方除勒令乙方立即更换违规人员外，将视情节轻重核减监理人监理费用1000~10000元，直至解除监理合同，触犯法律者将移送司法机关处理。
（七）乙方对派出的所有监理人员的行为负责，如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给甲方造成的损失均由监理人承担责任。
（八）所有施工单位上报的资料未经总监理工程师或总监代表审核签字不得上报甲方。
(九)对于乙方向施工单位下达的重大决定（如开工令、停工令、复工令及奖罚决定等）必须经甲方同意方可下达。
（十）乙方应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全，监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故甲方不承担任何责任。
（十一）甲方每次抽查监理人的资料必须完整，如发现缺项的，每次罚款200元。
六、甲方责任:
（一）委托人免费向监理机构提供如下设施：
提供办公用房及桌椅，资料柜1个，电话1部，电话费用每月限额报销150元。
（二）甲方做出的相关指示及指令应以书面形式下发，对于乙方提交的应当由甲方做出决定的事宜，甲方应在 五 日内给予答复。
（三）甲方更换现场的常驻代表及专业工程师，应当以书面形式及时通知乙方。
七、违约责任
（一）任何一方违反协议应当按照本合同约定支付违约金。针对重大违约行为
守约方并有权解除合同。
（二）违约金不足损失的应当补足守约方损失，包括但不限于直接损失、间接 损失、对第三人的责任、寻找替代方的损失、处理争议的交通通讯人工、仲裁费用、律师费用等。
（三）乙方在工程施工过程中或竣工后提供的监理资料不及时、不齐全完备， 甲方有权自行扣履约保证金作为乙方支付给甲方的违约金。
（四）乙方监理人员在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，承担赔偿责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]；
赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）
乙方因失职给甲方造成的损失按直接经济损失向委托人支付赔偿金。
八、其它约定：
（一）未经加盖甲方公章，任何人员的行为或表示均对甲方不产生约束力。
（二）本合同任何内容均不适用默认条款，一切行为均需明示做出，本条款 之前的任何默认条款均告作废。
（三）关于本合同的通知均可按照合同载明地址送达，任一方变更地址应当 通知对方，否则按照原地址寄出后3日即视为送达。
（四）如果甲方不按合同约定时间支付监理方监理费用及保证金，应承担违 约责任。如因客观原因甲方未按时支付监理费用及保证金，甲方应及时通知监理方且不承担违约责任。
（五）非甲方原因造成乙方的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬（双方另有约定的除外）。
（六）合同在履行过程中发生争议时，双方应尽可能协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、解决纠纷的方式
如履行本合同发生争议，双方应尽可能协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、合同生效
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或委托人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
篇二：甲方授权委托书
第一条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
（1）选择工程总承包人的建议权。
（2）选择工程分包人的认可权。
（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。
（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得业主的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理公司应当书面报告业主并要求设计人更正。
（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包单位提出建议，并向业主提出书面报告。
（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向业主报告。
（7）征得业主同意，监理公司有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向业主报告。
（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包单位停工整改、返工。承包单位得到监理机构复工令后才能复工。
（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，业主不支付工程款。
第二条 监理人在业主授权下，可对任何承包单位合同规定义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理公司所做的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现工程承包单位人员工作不力，监理机构可要求承包单位调换有关人员。
第三条 在委托的工程范围内，业主或承包单位对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当业主和承包单位发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。
…………………………2011年11月
篇三：监理委托协议书
委托人：
监理人：
签订时间：
签订地点：
委托监理协议书
委托方：（简称甲方）
受托方：（简称乙方）
甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及本工程的具体情况，在双方于年 月 日就本建设工程监理事项协商一致订立本协议，双方共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
建筑面积：
二、本合同适用的`法律及监理依据
（一）、适用法律、法规：
1、国家的有关法律、法规；
2、中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》；
3、其它有效的政策性文件。
（二）、适用的监理依据：
1、国家、河北省制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范；
2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件；
3、与项目有关的各种报批手续及技术资料、施工图纸；
4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同；
5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。
三、监理范围和监理工作内容：
（一）、监理范围：住宅小区所有建筑工程、安装工程、装饰工程施工阶段（含施工前期）、竣工验收阶段及保修阶段的监理。
（二）、监理工作内容：按照监理规范、省市相关规定及发包人与施工单位签订的合同进行本项目的监理工作，并收签各种施工资料，完成资料装订备案。
四、委托人应提供的工程资料及提供时间:
委托人在开工前7日内提供有关技术资料，包括勘察资料、完整的设计图纸文件（一套）、施工承包合同及施工过程中的设计变更资料。提供资料的时间以不影响工程进度为原则。
五、甲方做出的相关指示及指令应以书面形式下发，对于乙方提交的应当由甲方做出决定的事宜，甲方应在3日内给予答复。
六、监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员数量应满足工作要求且专业搭配得当，具有良好的职业道德，较高施工管理水平、经验和与本工程相应的技术能力，并经甲方确认。
七、监理费用及其支付
（一）、监理费：双方约定为每建筑平米 元，该费用单价包干（包括为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的全部费用：监理成本费、税金和利润、办公、工资、加班费、通讯、差旅及其他后勤保障），面积以实际完成面积为准。
（二）、监理费用支付方式：
1、甲方在乙方进场后7日内向乙方支付 壹万元整 预付款，作为监理办公费用；
2、甲方在乙方进场后，每月向乙方暂付监理费 壹万贰仟元整 ，作为监理人员工资所用；
3、工程竣工后15日内，向乙方支付至监理酬金总额的90%，剩余部分费用在工程竣工验收合格，交验手续完成后30日内付清。
4、在合同服务期内每年到八月及一月份甲方向乙方支付除工资外的费用外各附加壹万元监理费用。
监理费用支付方式中的监理费不包括甲方每月向乙方支付的监理人员工资。
十、本工程委托监理合同服务期为施工队伍进场至所有工程竣工验收合格，总期限约为30个自然月。
如因其他原因，监理期延长，在工程延期一个月内不予补偿延期费用，超过一个月按以下方式补偿监理服务费：
(监理合同价格÷原定监理服务期)×延长服务期(按月计算，不满整月按整月计算) 十一、监理人在责任期间如有失职、不规行为，未按照双方约定及国家相关规定履行监理义务，给委托人造成损失的，应当按有关规定赔偿委托人的损失。
十二、如施工中出现间断，监理人应按照委托人的要求做好相应的配合工作，安排相应的机构人员和设施，发生的相关费用双方协商处理。
十三、本合同协议在履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由石家庄市仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。
十四、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。
十五、本协议一式叁份，甲方两份，乙方一份，本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
委托人：
法定代表人：
委托代理人：
年 月
监理人： 法定代表人： 委托代理人： 年 月日 日
