随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的买卖合同6篇，欢迎大家分享。
买卖合同 篇1
本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】签订:
甲方(卖方): ，身份证号: ，电话: 住址:
乙方(买方): ，身份证号: 电话: 住址:
鉴于:
1、 甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)订立《商品房买卖合同》(合同编号: )，该合同约定:甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 的房屋一套(以下简称“该房屋”):该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号: )。
上述合同已由 登记备案。
2、 乙方了解该房屋为期房的事实，并同意向甲方购买上述期房。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守:
一、 总购房款为人民币______元整，具体的付款进度及方式如下:
1、 本合同签订后_______日内，乙方以_______方式向甲方支付首期购房款人民币_______元整;
2、 开发商交房时，乙方以_______方式向甲方支付剩余购房款人民币_______元;
3、 双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。
二、 甲方的义务为:
1、 甲方负责取得开发商同意，进行房屋的权益转让;
2、 甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
3、 甲方应于乙方付清首付 日内将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方。
三、 乙方的义务:
1、 承担该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户的安装费用及材料费用;
2、 承担该房屋的维修费用;
3、 乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房产及土地的产权变更手续。
四、 承诺和保证
1、 甲乙双方承诺:作为年满18周岁，具有完全民事行为能力的自然人，具有签署本合同的权利能力和行为能力;
2、 甲方保证其与开发商签订的《商品房买卖合同》内容属实，不存在任何伪造、夸大及其他与事实不符的情况;
3、 甲方保证该房产不存在任何未披露的他限权利限制，如查封、抵押、回购、预告登记等任何权利限制;
4、 甲方承诺，本合同签订日至房屋完全过户到乙方名下之前，不会因为自身债务或其他原因导致该房产受到查封、抵押等任何影响房产过户的事实。
五、 违约责任
1、 不论任何原因，若甲方未在______年______月______日配合乙方办理房产转让手续，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有购房款;
2、 不论任何原因，若乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金;
3、 如果甲方隐瞒任何房产存在的瑕疵信息，包括但不限于抵押、回购等相关信息，甲方同意按照本协议约定的总房款的【】%向乙方支付违约金;
4、 若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应按照未付款的'万分之三向甲方支付违约金。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金
六、 本协议自签订之日起生效。
七、 本协议正本一式两份，甲、乙双方各执壹份，各份具有相同法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
时间: 时间:
买卖合同 篇2
经买卖双方在平等、互利原则上协商一致，达成本协议各条款，共同履行：
第一条货物名称：____________________
第二条产地：____________________
第三条数量：____________________
第四条商标：____________________
第五条价格：____________________
第六条包装：____________________
第七条付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。
第八条装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额____%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。
第九条保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。
第十条应附的单据：卖方向买方提供：
1、全套清洁提货单;
2、一式四份经签字的商业发票;
3、原产地证明书;
4、装箱单;
5、为出口________所需的其他主要单据。
第十一条装船通知：卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。
第十二条其他 条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行，若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。
第十三条装船时间：
第十四条装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为________立方(吨)。
第十五条延期费/慢装卸罚款：对于________载重吨船来说，每天________u、s、d、。
第十六条不可抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。
第十七条合同争议的解决：
第十八条本合同于____年__月__日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。
买方：____________________________卖方：____________________
代表：____________________________代表：____________________
日期：____________________________日期：____________________
买卖合同 篇3
合同编号___________________
(xx版)
卖 方(甲方)_______________________
买 方(乙方)_______________________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 标的
种畜禽生产经营许可证编号：__________________，种禽名称：________，品种：________，养殖地：_______，日龄：________ 。
第二条 数量、计量单位
数量：____________ ，计量单位：_____________ 。
第三条 质量标准
1.种用标准：___________________________________。
2.甲方应提供引种证明和由县级以上动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证。
3._____________________________________________ 。
第四条 对疫病的控制要求
1.已在_______日龄注射______________________疫苗。
已在_______日龄注射______________________疫苗。
2._____________________________________________ 。
第五条 价款(人民币，下同)
单价：_________ ，总金额(大写)：___________(小写：___________)。
第六条 价款支付
按下列第__________项支付价款。
1.即时结清。
2.乙方应于种禽交付之日起_________日内付清。
3.合同签订后，乙方支付甲方定金_________元;种禽交付后_________日内付清价款，定金抵作价款或返还。
4.____________________________________________ 。
第七条 交货时间、地点、方式
1.交货时间：_________年________月________日。
2.交货地点：_______________________________ 。
3.交货方式：以下列第_______方式交货。
(1)由甲方送货到___________________________________ 。
(2)由乙方自行到________________________________提货。
(3)其他：_______________________________________ 。
4.运费承担：____________________________________ 。
第八条 验收
1.以下列第________项方式验收。
(1)交货时在交货地验收：由乙方抽检________%种禽，并开具验收单据。种禽买卖合同范文节选!
(2)_________________________________________ 。
2.途损约定：________________________________ 。
3.__________________________________________ 。
第九条 提出异议的时间和方式
1.乙方在验收中，如果发现种禽的品种、数量、质量、日龄不符合本合同约定的，应在________天内向甲方提出异议。
2.甲方在接到乙方异议后，应在_______天内负责处理。种禽买卖合同范文节选!
3.____________________________________________ 。
第十条 违约责任
1.甲方交付的种禽品种、日龄、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担因此造成的损失。
2.甲方逾期交货，按逾期交付种禽价款的每日_______%向乙方支付违约金;逾期超过_______天，致使乙方不能实现合同目的的，乙方可解除合同。
3.乙方未按合同约定期限支付价款的， 按逾期支付部分价款每日_______%支付违约金。
4.其他违约责任：_________________________________ 。
第十一条 其他约定事项 。
第十二条 合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，或按下列第________种方式解决。
1.提交上海仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第十三条 本合同正本一式_______份，双方各执______份。
甲 方________________________ 乙 方_________________________
住 所________________________ 住 所_________________________
法定代表人(负责人)______________ 法定代表人(负责人)_______________
委托代理人________________________ 委托代理人_________________________
银行帐号__________________________ 银行帐号___________________________
联系方式__________________________ 联系方式___________________________
签约地点__________________________ 签约地点___________________________
签约时间__________________________ 签约时间___________________________
买卖合同 篇4
买方：(以下简称甲方)
卖方：(以下简称乙方)
经甲、乙双方充分友好协商，就购买东方红拖拉机事宜特订立本合同，以便共同遵守。
一、 机械的名称、规格型号、单位、数量及价格
二、 合同价格
机械总价格为人民币(大写)： 本合同总金额不准做任何变更与调整。
三、 付款方式
机械验收合格，调试、运转正常，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。
四、 交货与验收
1、 交货地点：按甲方指定地点。
2、 交货时间：合同生效后日内。
3、 乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸及注意事项等，以书面形式通知甲方。
4、 机械由乙方负责运输，在运输过程中有任何损伤或丢失，由乙方负责;
5、 机械到达指定地点，甲乙双方均须在场并确认机械的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对机械进行清点验收，并签字确认。若发现机械有缺件，损坏，乙方负责补齐或收回。如乙方不按时到达，甲方有权进行检验，并对缺件、损坏做记录，乙方应认可并负责解决。
6、 乙方负责机械调试，直至正常运行。最终验收在此之后进行。如机械不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。
7、 乙方应自带用以调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
五、 机械质量保证与售后服务
1、 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行检验，机械全部均为全新未用过的，以确保质量，机械须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。
2、 乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。
3、 机械进行正常使用后，乙方应定期回访使用方。
六、 违约责任
1、 乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。
2、 甲方延期付款时(正当拒付除外)，应向乙方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。
3、 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。
七、 合同的变更
本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成的损失，由责任方承担。
八、 合同纠纷的解决
1、 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2、 若双方不能通过协商达成协议，可根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向当地法院提起诉讼。
3、 如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力(甲乙双方签字后生效)。
九、免责条款
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。
十、其它约定事项
本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十一、 附则
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式 _____份，双方各执 _____份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
买卖合同 篇5
卖方：___________________
买方：___________________
买卖双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量
____________________________________
第二条 商品质量标准商品质量标准可选择下列第____项作标准：
1．附商品样本，作为合同附件。
2．商品质量，按照________标准执行。（副品不得超过____％）。
3．商品质量由双方议定。
第三条 商品单价及合同总金额
1．商品定价，买卖双方同意按________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经买卖双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
2．单价和合同总金额：_________________________。
第四条 包装方式及包装品处理__________________________________________。
（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）
第五条 交货方式
1．交货时间：__________________。
2．交货地点：_______________________________________。
3．运输方式：_______________________________________。
第六条 验收方法___________________________。
（按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。）
第七条 预付货款（根据不同商品，决定是否预付货款及金额。）
第八条 付款日期及结算方式______________。
第九条 运输及保险__________________。
（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）
第十条 运输费用负担_______________________。
第十一条 违约责任
1．买方延付货款或付款后卖方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价____％的违约金。
2．卖方如提前或延期交货或交货不足数量者，卖方应偿付买方此批货款总值____％的违约金。买方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付卖方此批货款总值____％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
3．卖方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，买方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知卖方，因此所发生的一切费用损失，由卖方负责，如经卖方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
4．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十三条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请______仲裁机构仲裁的解决）
第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
买卖合同 篇6
使用说明
1．本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定的示范文本，供食品、保健食品行业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。
2．本合同主要为确保产品质量和食品安全的有关条款的实施而制定。
3．经双方当事人协商确定，可以对本示范文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部分的内容）进行选择、修改、增补或删减。
4．为更好地维护双方当事人的权益，签订合同时应当慎重，订立具体条款，需要约定的必须表述清楚，力求具体、严密。
5．如果是非法定代表人签字，需要有法定代表人出具的授权委托书。
合同编号：
供方： 住所： 邮编：
营业执照号码： 电话：
法定代表人： 传真：
需方： 住所： 邮编：
营业执照号码： 电话：
法定代表人： 传真：
供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。
第一条 产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额（含税价）、交货（时间）和地点 产品 商标 计量 单价 金额 交货 交货 规格 数量 名称或品牌 单位（元）
（含税价） 时间 地点
第二条 产品质量要求
1．产品质量标准，按下列第项履行：
1.1 按国家标准履行。
1.2 按行业标准履行。
1.3 按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准（可另写附件）。
2．保质期限：
供方所提供的产品，保质期限不少于个月（自产品出厂之日起计算）。
第三条 产品包装
1．包装要求：
在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。
2．包装物由方提供，费用由方承担。
3．包装物处理按下列第项执行。
3.1 包装物不回收。
3.2 包装物由供方回收。
第四条 交提货方式 交提货方式，按下列第项履行。
1．供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至 ，运费由供方承担。
2．供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担（代办运输协议另订附件）。
3．需方自提：需方前往供方指定地点自行提货、自行运输。
第五条 验收方法
1．供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。
1.1 供方首次向需方所销售的产品（不包括同品牌不同规格的产品）；
1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品（一个生产周期为月）；
1.3 供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料（有较大）改变的；
1.4 其他 。
2．产品到达目的地后，需方应指定专人按双方约定的质量标准（应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等）及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，需方应在收货后天内书面通知供方，共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由（以）方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。
3．需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。
第六条 付款方式
需方选择下述第种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。
1．一次性付款方式：
年月日支付全部货款，计人民币元，大写。
2．分期付款方式：
2.1 签署本合同时，支付货款全部的%，计人民币元，大写。
2.2 年月日前支付货款全部的%， 计人民币元，大写。
2.3 年月日前支付货款全部的%， 计人民币元，大写。
3．预付款条款：。（如无此项请划去。）
4．其他约定的付款方式：
第七条 违约责任
1．供方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的，供方应继续履行本合同。
2．需方若未按第六条第2 款在规定时间内付款，须承担下列第 项违约责任。
2.1 向供方支付违约金人民币元。
2.2 自延期之日起至实际付款日止，按银行同期贷款利率向供方支付违约金。
3．供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。
4．需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，需方应当承担由此所造成的相应的损失。
第八条 不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第九条 解决争议的方法
1．供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，选定下面 种方式解决：
a、申请仲裁。
b、依法起诉。
2．双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：
a、上海仲裁委员会。
b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。
c、仲裁委员会。
3．双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：
a、本合同签订地人民法院。
b、供方住所地人民法院。
c、需方住所地人民法院。
d、交货地人民法院。
e、人民法院。
第十条 其他
1．供方应向需方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打√，不选的打×。）
1.1 营业执照
1.2 税务登记证
1.3 卫生许可证（保健食品生产企业须符合gmp 要求）
1.4 印刷许可证
1.5 检疫证明
1.6 产地证明
1.7 每批产品的检验合格报告
1.8 有关产品质量认证证书
1.8.1 绿色食品认证书
1.8.2 有机食品认证书
1.8.3 产品质量标准文本
1.8.4 保健食品批准证书
1.8.5 危害分析与关键控制点认证书（haccp）
1.8.6 质量安全认证书（qs）
1.8.7 供需双方约定的其他
2．需方应向供方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打√，不选的打×。）
2.1 营业执照
2.2 税务登记证
2.3 组织机构代码证
2.4 其他
3．
本合同有效期自年月日起至年月日止。
合同履行期内，双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议；补充协议与合同具有同等效力。
4．双方约定的其他条款。
5．本合同一式两份，供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。
购货单位（需方）：
（公章）
委托代理人：（签字）
地址：
开户银行：
帐号：
电话：
合同签订地：
供货单位（供方）：
（公章）
委托代理人：（签字）
地址：
开户银行：
帐号：
电话：
