随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的订购合同7篇，欢迎阅读与收藏。
订购合同 篇1
签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：
1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任：
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇2
甲方：
乙方：
本着公平、诚信的原则，经甲乙双方协商订立合同如下：
一、甲方同意销售给乙方 。
二、苗木价格： 。
三、购销苗木总金额： 。
四、乙方拉苗后于****年**月**日前结算苗木价款。
五、甲方要根据乙方要求的时间、数量、苗木标准无偿起苗和装车，苗木未运走前甲方要做好苗木的保温和假植工作。装车时乙方要现场验收好苗木质量。装上车的苗木数量要按双方共同查收的结果为准。苗木运出后，甲方不在负责任何技术和成活等问题。
六、以上各条双方要认真遵守，不得违约，如乙方违约按每日1‰违约金赔偿给甲方。
七、合同一式两份，双方各执一份。
八、本合同从签订之日起生效。
甲方签字(盖章)：
乙方：
年 月 日
订购合同 篇3
甲方：
乙方：长沙xx服装有限公司
经甲、乙双方共同协商，甲方要求乙方为其订制服装，达成以下协议：
（一）内容：服装品名、款式、面料号、数量、单价、金额（货品明细另附清单）。
服装品名
款式
面料号
数量
单价
总套价
金额
总金额：
注明：【1.总金额按实际交货数量的金额结算。西服、衬衣规格为量身套码。2.服装大货的款式、做工、面料、辅料均需参照甲方签字的小样标准验收。】
（二）交货期限：，乙方应严格按照合同所约定的时间交货，如有拖延，则按滞纳金2‰每天抵货款。（注：如有延期，甲方不得以此为由拖欠货款或拒绝收货，一切按合同所约定的条款。）
（三）付款及交货方式：自合同签订之日后两天内由甲方先行交付合同总额的50%做为货物预付款，计人民币￥元，若预付款延期到达乙方账户，交货期按延期的日数顺延；剩余尾款待货物生产完成后由乙方送达甲方仓库（长沙市内免费），让其对货物产品质量参照小样标准抽样或逐件验收，确认无质量问题后（尺寸问题除外）当场支付合同总额的50%尾款，计人民币￥元，如有拖延，则按合同总额的2‰每天支付滞纳金给乙方，如延期支付超过一周则按合同总额的2%每天支付滞纳金给乙方(具体交货时间以送货时甲方公司代表所签收的送货单据时间为准。
（四）乙方必须严格按照甲方确认的产前样衣方可生产，不得擅自更改工艺、款式、辅料、颜色及原料。如未经甲方认可，擅自更改上述内容，甲方有权拒收货品及追回定金，同时乙方承担违约责任和承担违约金。如有尺寸或质量问题，甲方可要求乙方返修如无法修复可要求重做，所有费用由乙方承担。（注：①在返工期内乙方不再承担滞金；②返工期不得超过原交货期天数），但如果甲方中途要求更改制作内容，需书面通知乙方，并承担由此发生的相关费用及工期延误所造成的损失。
（五）乙方为服装加工生产企业，有义务为甲方选择正规布行的面料进行生产，但因布匹厂家每批次颜色上的缸差而导致的颜色偏差不承担责任(依照国标)。如果甲方对乙方所生产的货品面料质量存在争议，可要求乙方提供合同所约定的布厂的发货清单。如果甲方仍有置疑，可申请有关部门进行质量鉴定。确有问题的，乙方承担此责任以及由此产生的相关费用并保留向第三方（布料生产企业）追究责任的权利。否则甲方无权对外观无显著差异的布料自行论定，或以此为借口拒付货款。
⑴开17%增票请转至公司帐户：c⑵开4%普票请转至工厂帐户：
户名：长沙xx服装有限公司户名：长沙市天心区xx服装厂
开户行：中国工商银行新开铺支行开户行：中信银行长沙友谊支行
公司帐号：工厂帐号：
⑶开收据请转至法人帐户：□
户名：xx
开户行：中国建设银行书院南路支行
法人帐号：
（六）特别约定：
（七）因履行本合同及本合同有关的一切争议，由双方协商解决，协商不成由合同签订地法院仲裁。
（八）本协议一式二份，签字或盖章即生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
地址：______________________地址：
联系人：________________联系人：________________
手机：__________________手机：
公司电话：________QQ：公司电话：ＱＱ：
特别声明：1.我司所签合同为公司统一版本,均以公司名义签订,如需开普票的单位则以工厂名义开票,转帐付款前请对应所约定的票据选择正确的帐户＜后面打“√”的帐户＞转帐付款。
2.一切依本合同所约定的条款为准，细节问题请在合同特别约定栏里注明，任何业务人员的口头承诺公司不予承认。
20年月日
订购合同 篇4
甲方;即买方：
乙方;即供货工厂：
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币___元(元整)。其产品名称、规格详见20xx0802TB1028附件
第二条 货款及费用等付款及结算办法_：订金10000(直接转到合同指定帐户或支付宝), 余款17000(淘宝店铺:万代好家居拍下并付款,签订方可生效)。若因货款未及时付清而延迟发货造成的损失，由甲方承担。
第三条 交货规定
1.交货方式及运费：__由甲方指定德邦物流托运，运费由乙方承担。
2.交货日期：__20xx年08月07日24时_发货_
第四条 经济责任
(一)乙方的责任：
1.产品、品种、规格、数量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，三天内，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约，逾期三天未发货，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_3__%的罚金。
(二)甲方的责任：
1.甲方如中途变更或未及时确定产品花色、品种、规格、质量，而引起的乙方未能按时交货，则由甲方自行承担责任。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_5__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_2__%付给乙方，延期罚金。
4.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80_%的补偿金。
第六条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__3__天与甲方协商。
第七条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下处理：(1)申请仲裁机构仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第十条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商。
第十一条 本合同共一式 二份，由甲、乙双方各执一份。
第十二条 本合同有效期自__20xx__年__8_月___02_日起至甲方收货之日起十天内验收无误。
订立合同人：
甲方：__________(盖章) 电 话：________ 身份证号：_____________________
乙方：________________ (盖章)经办人：____________身份证号：_____________________电 话：____________ 支付宝帐号：
年月日：
订购合同 篇5
1、建筑门窗用途概况
工程名称： 建筑结构：
工程地址： 使用层次：
2、建筑门窗供货要求
品种规格
数量
(m2)
单价
(元/m2)
总金额
(元)
交货日期及数量
彩铝推拉门窗
根据工程进度需要、按时交货、制作以施工方提供窗口尺寸为准，包工。材料由甲方负责提供
合计人民币金额(大写)：
2.1本合同中的单价是指门窗制作安装的.工资款。
3、结算和付款方式：
3.1结算方式： 面积以实际洞口尺寸为准
3.2付款方式与期限： 工程竣工验收合格后，付至工程款95%，余5%保修期满(15个月内)后付清 。
4、技术要求
4.1乙方供应的产品执行并符合 行业 标准，(标准名称代号) JG/T3018-1994，如对产品有特殊要求，由甲、乙双方协商决定并在4.2栏中写清。
4.2其它要求： 乙方制作严格按照甲方所提供尺寸进行组装，如因甲方提供尺寸有误，造成损失，由甲方负责。窗框安装完毕后，甲方负责协调保护。
5、验收标准、方法及提出异议期限
5.1验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
5.2甲方在验收时，如发现产品不符合规范要求，乙方应在三天内整改完毕。
5.3如发现产品有严重质量问题，乙方必须返工重做，并承担一切损失。
6、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法有关条款及双方的约定，向对方偿付违约部分货款的 伍倍 违约金。
7、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可提请有关部门进行调解或通过有关法律程序解决。
8、期货约定事项
8.1甲方应提供制作场地，并及时做好相应的验收工作，如出现问题应及时协商解决。乙方所有的随用工具和机械均由乙方自带，甲方不负担任何费用。
8.2其它约定：
1、 乙方必须确保安全生产、文明施工，服从甲方现场安全人员的管理，造成的安全事故甲方不承担任何责任。
2、工期：20xx年7月12日所有门窗框安装结束，20xx年7月19日晚12：00之前，门页、窗页大部分安装结束，7月25号门窗工程全部结束，总工期二十五天，实际以材料到场开始算工期，即制作安装门窗10天，门页、窗页制作安装15天。推迟壹天罚款伍佰元，依次类推。
3、玻璃损耗率每100块玻璃不得大于2块玻璃。
9、本合同自双方代表签字,如有未尽事宜，须由甲、乙双方共同协商解决。
本合同一式 贰 份，甲、乙双方各执 壹 份。
甲方： 乙方：
单位名称： 单位名称：
签定日期： 签定日期：
订购合同 篇6
______________公司（简称甲方）与 ___________（简称乙方），在友好合作的基础上，遵守自愿、平等、公正、互惠和诚信原则，就中草药植物精品绿化苗木的购销事宜，达成如下合同条款：
双方遵循“公司＋苗农＝订单林业“的经营模式〔即由______公司将零散的苗农组织起来，种植中草药植物绿化苗木（半成品），数年后再由______公司回购中草药植物绿化苗木（成品）〕，共同壮大中草药植物精品绿化事业，实现公司与苗农双赢的新局面。
一、甲方的责权利
1．保证销售给乙方的苗木是经过驯化后的优质中草药植物苗木，在正常情况下移栽成活率在100％左右，年增值率在30％左右；
2．保证在乙方将这些苗木种植后，按照事先约定的时间和价位回收，回购时不得赊欠；
3．回收年限为______年，回收价为______株/元，总量______株，总价______万元；
4．在合同期内视情况，不定期为乙方提供______支持；
5．为乙方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由乙方自理。
二、乙方的责权利
1．享有《____________林场（苗圃）》称谓；
2．购买甲方半成品苗木时货、款双清，不得赊欠；
3．原则上无权自销本订单苗木，若要自销须征得甲方同意，否则将承担由此带来的经济损失；
4．每年12月28-30日期间，将《______林场（苗圃）苗木统计表》（附表）特快转递至甲方；
5．为甲方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由甲方自理；
6．享有优于他人与甲方续签合作合同的权益。
三、其他
1．购销明细表（若表格不够用时，可另增附表）（略）
2．合同一式四份，双方各持二份，双方签章生效；
3．有效期为______年______月______日至______年______月______日止；
4．未尽事宜双方协商解决，若出现协商解决不了的法律问题，由仲裁委员会仲裁；
5．备注：_______________________
甲方：（签章）____________ 乙方：（签章）____________
代表：（签章）____________ 代表：（签章）____________
手机：____________________ 手机：____________________
地址：____________________ 地址：____________________
邮码：____________________ 邮码：____________________
电话：____________________ 电话：____________________
传真：____________________ 传真：____________________
网址：____________________ 网址：____________________
电邮：____________________ 电邮：____________________
日期：____________________ 日期：____________________
为加速新品种推广，根据乙方要求并经协商特签订协议，以资双方共同履行。
1．购销苗木品种、数量、价格、提货时间
品种：_______________
规格：_______________
数量（株）：_______________
单位（元）：_______________
金额：_______________
提货时间：_______________
备注：_______________
2．甲方提供的苗木品种纯度98％以上，长势健壮，根系完整，无检疫性病虫害。
3．协议签字生效后，乙方付给甲方30％的苗木预定金，余额待提苗时一次性付清。如中途乙方所需数量变更应与甲方协商更改。如乙方不能按协议提苗，定金不予退还。
订购合同 篇7
一、产品名称及清单
见附表
二、合同总金额
人民币（大写） （不含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等）。
三、付款方式：合同签订，甲方将样品送交乙方封存后，乙方向甲0方一次性支付全部货款。
四、验收标准
1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、甲方按照乙方要求，分品种提供样品交乙方封存，收货时以封存样品核对验收。
五、违约责任：
1、逾期交货：因甲方原因，不能按期交货，每推迟一天，甲方每天按合同货款总值的1%支付违约金。
2、逾期付款：若乙方无正当理由延期付款，乙方需向甲方支付违约金，每推迟一周付款，则按合同货款总值的1%支付罚金，给予乙方补偿。
六、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份，合同附件一与本合同具有同等法律效力。
七、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
签约日期： 年 月 日
